Судебный спор между подрядчиком из Нижегородской области и нефтетранспортной компанией разгорелся из-за договора, заключенного в июле 2022 года.
Согласно контракту, ООО «ГЕОСпектр НН» было поручено провести работы по лесовосстановлению на территории Пензенской области по заказу АО «Транснефть-Дружба». После выполнения работ подрядчик не получил оплату и подал иск на сумму более 10,9 миллиона рублей.
В ответ на это «Транснефть-Дружба» подала встречный иск об убытках, якобы возникших из-за некачественного выполнения работ и за нарушение сроков. Основной причиной разногласий стало ухудшение состояния посаженных лесных культур. Заказчик утверждал, что приживаемость не достигла проектных 85%, что свидетельствует о ненадлежащем выполнении обязательств.
Однако суд установил, что ухудшение результатов было вызвано объективными факторами, такими как воздействие диких животных, неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы, за которые несет ответственность подрядчик.
Помимо этого, контракт не предусматривал проведение дополнительных восстановительных работ на поврежденных участках. Суд признал иск ООО «ГЕОСпектр НН» обоснованным, включая требование о взыскании процентов за пользование чужими средствами, и отклонил претензии АО «Транснефть-Дружба».
Сделка на момент опубликования все еще не вступила в законную силу.
